COMMUNE D’AUPS- 83630
AVIS DE CONSULTATION - MAPA
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de AUPS – Place Frédéric Mistral 83630 AUPS Tél 04 94 70 00 07
Adresse Internet du profil d’acheteur : www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur et activités principales : Collectivité territoriale.
Le Pouvoir Adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : Extension des garages des services techniques
Cette consultation concerne uniquement le LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE - FERMETURES qui a dû être relancé faute de candidature, toutefois le DCE comprend l’ensemble des lots afin d’avoir une meilleure lisibilité du chantier.
Type de marché : Marché de travaux.
Mode de passation : Marché de travaux passé selon une procédure adaptée en application de l’article R2123-1 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la commande publique.
CPV N° 45200000-9 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
452100000-2 Travaux de construction de bâtiments
Code NUTS : FR825 VAR Caractéristiques du marché : Les travaux concernent l’extension des garages des services techniques Marché à lots. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Les lots se décomposent de la manière suivante :
LOT 00 – PRESCRIPTIONS COMMUNES
LOT 01 - TERRASSEMENTS - VRD - GROS OEUVRE - FACADES - PLOMBERIE
LOT 02 - ETANCHEITE
LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE - FERMETURES
LOT 04 – ELECTRICITE
Variantes : Non
Durée prévisionnelle du marché ou délai d’exécution : Tous lots confondus : 9 mois y/c préparation
Date prévisionnelle de début des travaux : Juin 2024
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaires du marché : marché conclu avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : L’euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :Justifications à produire définies dans le règlement de consultation
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, énoncés ci-après :
Valeur technique : 60% - Prix : 40 %.
Date limite de réception des offres : le mardi 11 juin à 12 h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels :Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site : www.marches-securises.fr
Conditions de remise des offres :Selon l’article 41 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, les candidatures et offres seront remises uniquement par la voie électronique via le profil acheteur : www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :Ordre administratif : Commune de AUPS – Place Frédéric Mistral 83630 AUPS Tél 04 94 70 00 07 Email :
[email protected] Ordre technique : Maître d’oeuvre : ARC’H - Mandataire : Cabinet ARC’H : 28 Place Saint Pierre, 83170 Brignoles - Téléphone : 04 94 59 06 74 Email :
[email protected]Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 rue jean racine 83000 TOULON
Date d’envoi à la publication : Le 27 mai 2024
NEWSLETTER
